住建局通知工地涉疫,合理调整确保不停工,可在宿舍区隔离!

〖壹〗 、成都市住建局明确工地涉疫时可合理调整工序确保不停工 ，具备隔离条件的可在宿舍区隔离。具体内容如下：工地出现疫情可合理调整，应确保工地正常施工工地如出现疫情
，需在遵守防疫政策、落实防疫措施的前提下，对施工工序进行合理调整 ，保证工地正常施工 。不属于高风险区域的场所
，不得停工停业停产，不得限制人员流动。

〖贰〗
、工地涉疫管理调整若工地出现疫情 ，需在遵循防疫规定的前提下
，通过调整工序或施工人员保障施工正常进行
。非高风险区不得随意停工停产。若项目经理、技术负责人等管理人员因疫情无法到岗，需及时告知公司以便调整人员安排 。

〖叁〗 、部分地区因冬季施工安全
、疫情防控等因素要求工地停工 ，如山东省济宁市、潍坊市发布相关通知
，对未按规定停工的将严厉查处
。济宁市停工通知根据山东省济宁市住建局下发的《关于全市建设工程冬季停工的通知》，原则上2021年1月16日起 ，全市在建工程（房屋建筑和市政工程）全部停止施工。

〖肆〗 、工地出现涉疫情况后
，应在遵守防疫政策
、落实防疫措施的前提下，合理调整施工工序、人员 ，确保工地正常施工 。对项目经理 、安全工程师
、技术负责人等主要管理人员因疫情原因不能到岗的，应及时报告所属公司
，根据需要调配管理人员，并按要求向属地住建部门报备
。

住建局和城改办俩领导的不雅信息有了通报:双双免职!

河南焦作城改办主任郭某某、副主任张某因不雅信息被免职 ，案件正在进一步办理中。事件首发与处理时间：2023年1月18日
，网传河南焦作城乡一体化示范区某工作群中出现城改办主任不雅信息 。示范区党工委于当日下午对涉事的城改办主任郭某某 、副主任张某进行了免职处理，并成立联合调查组展开调查
。

郭主任称“我调到住建局 ，你在城改办
，咱俩联手全区工程就是咱们的”，虽可能有吹牛夸张成分 ，但也反映出两人凭借职位
，在政府工程中存在利益输送和权力寻租的可能性。

河南焦作示范区城改办主任郭某某因在工作群发送不雅信息被免职，联合调查组已介入调查 。事件核心：工作群发不雅信息 ，内容涉及权色交易与不当承诺近日
，一张微信群聊天截图引发广泛关注
。

疫情形势中建设工程领域的相关规定和意见汇总(二)

山东省住建厅：发布多项通知支持建设工程复工，如《关于新型冠状病毒肺炎疫情防控期间建设工程计价有关事项的通知》（鲁建标字【2020】1号）等。辽宁省住建厅：发布《关于支持建设工程项目疫情防控期间开复工有关政策的通知》（辽住建【2020】12号） ，支持建设工程项目开复工 。

房屋市政工程建设工地新冠疫情常态化防控要点如下：思想认识认清防控形势：当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险依然存在
，防控工作不能放松。做好长期准备：各级住房和城乡建设部门要做好长时间常态化疫情防控的思想准备和工作准备
。

明确规定因疫情防控产生的防疫费用需计入工程造价，且不得转嫁至务工人员承担。

河南省住建厅关于疫情期间工程计价规定

〖壹〗
、河南省住建厅关于疫情期间工程计价规定主要包括以下内容：因疫情导致不能按时履约 ，工期应予以合理顺延 。这一规定确保了工程合同双方在面对疫情这一不可抗力因素时
，能够有合理的调整空间，避免因疫情导致的违约问题
。防疫费用计取原则：未开工的项目需增加防疫经费 ，工地现场看护、防控监管人员等按40元/天增加。

〖贰〗 、常态化疫情防控费用处理根据山西住建厅7月19日发布的消息
，建筑工程施工期间，若项目所在地有疫情防控要求 ，施工单位在施工现场采取相应防控措施（如设置隔离区、配备防疫物资
、定期消杀等）所产生的费用
，直接计入工程造价 。此类费用属于工程成本的一部分，无需额外协商或调整
。

〖叁〗、政策依据自2020年疫情爆发以来 ，住建部明确发文指出
，因疫情常态化防控产生的防疫费用可计入工程造价。此后，全国31个省市均跟进发布相关细则 ，进一步明确费用承担主体和计算方式 。例如，部分省份规定防疫费用包括口罩 、消毒液
、测温设备等物资采购
，以及隔离观察、核酸检测等产生的直接成本，均由建设单位承担
。

〖肆〗 、浙江省住建厅：发布《关于全力做好疫情防控支持企业发展的通知》（浙建办【2020】10号） ，支持企业应对疫情挑战。江苏省住建厅：发布《关于做好房屋市政工程复工疫情防控和安全生产工作的指导意见》（苏建质安【2020】17号）
，保障房屋市政工程复工安全 。

山东住建厅发布通知,因疫情造成窝工或赶工,费用由发包人承担!_百度...

山东省住建厅发布的通知明确，因疫情防控造成的施工降效
、窝工及赶工费用由发包人承担 ，相关费用计入工程造价并通过审定的施工组织方案确定
。 具体内容如下：费用承担范围 窝工与赶工费用：因疫情防控导致施工效率下降（降效）、停工待工（窝工）
，或应建设单位要求赶工产生的费用，均由发包人承担。

施工降效 、窝工及赶工费用承担因疫情防控导致施工降效
、窝工 ，或施工单位应建设单位要求赶工产生的费用
，应计入工程造价，由发包人承担 。具体费用由发承包双方根据经审定的施工组织方案协商确定。

施工降效、窝工及赶工费用：因疫情防控导致的施工效率降低 、窝工或建设单位要求赶工产生的费用 ，计入工程造价
，由发包人承担
。具体金额由发承包双方根据审定的施工组织方案确定。人工与材料费用波动：因人工短缺
、交通不便导致的人工成本和材料费用上涨，超出合同约定风险幅度的部分 ，由发包人承担 。

地方文件的具体规定：四川文件：施工合同未约定或约定为不可调整的，发承包双方可协商合理分担因疫情造成的风险（如人工费、周转材费用增加）
。江苏文件：明确疫情导致的停工损失分担原则（如机械停滞台班 、周转材料摊销费用由承包人承担
，必要管理人员费用由发包人承担），并规定赶工费用由发包人承担。

为啥去住建局第一个月没有工资

〖壹〗、疫情影响 ，需要办理手续 。通过查询中国机构编制网显示
。2020年到2023年属于疫情期间
，影响，财政困难。属于正式编制 ，需办理需要进行入编
、计算工龄、核定工资的手续
，需要一定时间，一个月内不发工资算正常 。

〖贰〗 、不可以
。住房与城乡建设局有责任帮助工人向所在企业追要工资 ，且对于拖欠情节严重者应给予警告
、罚款
，或者向地方人民法院起诉。

〖叁〗、住建局一个月工资平均4200元左右 。建设局，又称住建局 ，全称为住房与城乡建设（规划）局
。县（或设区）一级主管建设行业的行政部门。建设局与住建局是一个概念
，只是称呼不同而已，决定于当地政府编办的机构命名 。

〖肆〗 、建设局平均月工资5000左右 ，工作并不能衡量一个人有没有钱。住建局主要负责房屋建设审批
、房产登记、工程质量监管 、指导物业管理
、公积金和维修金监管等等，工资收入月薪：5000元左右
。

〖伍〗、住建局属于国家体制内编制
，具有公务员性质，其工作人员享有公务员待遇。办公室主任级别达到副科级标准 ，按照公务员标准
，其月收入范围大致在七千到八千元之间 。公务员收入主要由基本工资 、津贴补贴
、奖金等组成，办公室主任的具体收入还会受到地区经济水平、个人绩效等因素的影响
。

〖陆〗 、你所说的住建局一个月工资2000多的不可能是在编人员 ，肯定是派遣工编制的员工。有正式编制人员的工资最少的也有三千多至四千左右
，如果去住建局工作且有正式编制那是比较好的了 。